家庭居室装饰装修工程施工合同[页2]
家庭居室装饰装修工程施工合同
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_________元（此费用不在工程价款内）。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分
第十五条 其他约定事项：_________
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式_________份，双方各执_________份，_________部门_________份
16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
│ 鉴（公）证意见： │
│ 经 办 人： 鉴（公）证机关（章） │
│ 年 月 日 │
│（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则） │
附件
附表1-1： 家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）
│序│施工项目 │居室│居室│居室│居室│门厅│厨房│卫生间│卫生间│阳台│
│号│ │1 M2│2 M2│3 M2│4 M2│ M2 │ M2 │1 M2 │2 M2 │ M2 │
│ │1.涂料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│一│2.乳胶漆 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│、│3.吊顶 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.顶纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│顶├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │5.灯池 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│棚│6.塑料板 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.颜色 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.通体砖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│二│2.釉面砖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│、│3.木地板 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│地│4.花岗岩 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.地毯 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│面├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │6.颜色 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.涂料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│三│2.乳胶漆 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│、│3.壁纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.软包 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│墙├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │5.壁板 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│面│6.大理石 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.瓷砖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.颜色 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
附表1-2： 家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）
│序│施工项目 │居室│居室│居室│居室│门厅│厨房│卫生间│卫生间│阳台│
│号│ │1 M2│2 M2│3 M2│4 M2│ M2 │ M2 │1 M2 │2 M2 │ M2 │
│ │1.涂料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
上一篇：家庭装修合同范本[页2]
